根据《建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是（）。
A、施工企业对需要旁站的监理的关键部位进行施工之前，应至少提前 48 小时通知项目监理机构
B、若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序
C、旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令
D、旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理
参考答案:
【正确答案：D】
“施工企业对需要旁站的监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构”选项错误，施工企业根据监理企业制定的旁站监理方案，在需要实施旁站监理的关键部位、关键工序进行施工前24小时，应当书面通知监理企业派驻工地的项目监理机构。“若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序”选项错误，凡旁站监理人员和施工企业现场质检人员未在旁站监理记录上签字的，不得进行下一道工序施工。“旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令”选项错误，由总监理工程师下达局部暂停施工指令或者采取其他应急措施。
有人有二级建造师的施工管理考试真题吗？
二级建造师考试真题及答案（网友版）可到优路教育官网查看
一、单项选择题（共70题，每题1分。每题的备选项中，只有一个最符合题意）
1.EPC工程总承包方的项目管理工作涉及的阶段是（ ）。
A.决策-设计-施工-动用前准备
B.决策-施工-动用前准备-保修期
C.设计前准备-设计-施工-动用前准备
D.设计前的准备-设计-施工-动用前准备-保修期
2.关于施工总承包管理方责任的说法，正确的是（ ）。
A.承担施工任务并对其质量负责
B.与分包方和供货方直接签订合同
C.承担对分包方的组织和管理责任
D.负责组织和指挥总承包单位的施工
3.建设工程施工管理是多个环节组成的过程，第一个环节的工作是（ ）。
A.提出问题
B.决策
C.执行
D.检查
4.某施工企业采用矩阵组织结构模式，其横向工作部门可以是（ ）。
A.合同管理部
B.计划管理部
C.财务管理部
D.项目管理部
5.根据施工组织总设计编制程序，编制施工总进度计划前需收集相关资料和图纸、计算主要工程量、确定施工的总体部署和（ ）。
A.编制资源需求计划
B.编制施工准备工作计划
C.拟定施工方案
D.计算主要技术经济指标
6.下列建设工程项目目标动态控制的工作中，属于准备工作的是（ ）。
A.收集项目目标的实际值
B.对项目目标进行分解
C.将项目目标的实际值和计划值相比较
D.对产生的偏差采取纠偏措施
7.大型建设工程项目进度目标分解的工作有：①编制各子项目施工进度计划；
②编制施工总进度计划；
③编制施工总进度规划；
④编制项目各子系统进度计划。正确的目标分解过程是（ ）。
A.②③①④
B.②③④①
C.③②①④
D.③②④①
8.建设工程施工方进度目标能否实现的决定性因素是（ ）。
A.项目经理
B.组织体系
C.施工方案
D.信息技术
9.关于建设工程施工文件归档质量要求的说法，正确的是（ ）。
A.归档文件用原件和复印件均可
B.工程文件文字材料幅面尺寸规格宜为A4幅面
C.工程文件应签字手续完备，是否盖章不做要求
D.利用施工图改绘竣工图，有重大改变时，不必重新绘制
10.关于双代号网络图中终点节点和箭线关系的说法，正确的是（ ）。
A.既有内向箭线，又有外向箭线
B.只有外向箭线，没有内向箭线
C.只有内向箭线，没有外向箭线
D.既无内向箭线，又无外向箭线
11.用工作计算法计算双代号网络计划的时间参数时，自由时差宜按（ ）计算。
A.工作完成节点的最迟时间减去开始节点的最早时间再减去工作的持续时间
B.所有紧后工作的最迟开始时间的最小值减去本工作的最早完成时间
C.所有紧后工作的最早开始时间的最小值减去本工作的最早开始时间和持续时间
D.本工作与所有紧后工作之间时间间隔的最小值
12.根据《建设工程安全生产管理条例》，关于工程监理单位安全责任的说法，正确的是（ ）。
A.在实施监理过程中，发现情况严重的安全事故隐患，应要求施工单位整改
B.在实施监理过程中，发现情况严重的安全事故隐患，应及时向有关主管部门报告
C.对于情节严重的安全事故隐患，施工单位拒不整改时应向建设单位报告
D.应审查专项施工方案是否符合工程建设强制性标准
13.根据《环境管理体系要求及使用指南》，PDCA循环中“A”环节指的是（ ）。
A.策划B.支持和运行C.改进D.绩效评价
14.根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用经审定批准的施工图纸及其预算方式形成的总价合同，施工过程中未发生工程变更，结算工程量应为（ ）。
A.承包人实际施工的工程量
B.承包人因施工需要自行变更后的工程量
C.承包人调整施工方案后的工程量
D.总价合同各项目的工程量
15.由采购方负责提货的建筑材料，交货期限应以（ ）为准。
A.采购方收货戳记的日期
B.供货方按照合同规定通知的提货日期
C.供货方发运产品时承运单位签发的日期
D.采购方向承运单位提出申请的日期
16.下列建设工程施工方进度控制的措施中，属于技术措施的是（ ）。
A.重视信息技术在进度控制中的应用
B.采用网络计划方法编制进度计划
C.分析工程设计变更的必要性和可能性
D.编制与进度相适应的资源需求计划
17.编制控制性施工进度计划的主要目的是（ ）。
A.合理安排施工企业计划周期内的生产活动
B.具体指导建设工程施工
C.确定项目实施计划周期内的资金需求
D.对施工承包合同所规定的施工进度目标进行再论证
18.根据建设工程项目总进度目标论证的工作步骤，编制各层（各级）进度计划的紧前工作是（ ）。
A.确定项目的工作编码
B.调查研究和资料收集
C.进行项目结构分析
D.进行进度计划系统的结构分析
19.下列工作内容中，属于反索赔工作内容的是（ ）。
A.收集准备索赔资料
B.编写法律诉讼文件
C.防止对方提出索赔
D.发出最终索赔通知
21.政府投资工程的承包人向发包人提出的索赔请求，索赔文件应该交由（ ）进行审核。
A.造价鉴定机构
B.造价咨询人
C.监理人
D.政府造价管理部门
22.单代号网络计划时间参数计算中，相邻两项工作之间的时间间隔（LAGi-j），以下说法正确的是（ ）。
A.紧后工作最早开始时间和本工作最早开始时间之差
B.紧后工作最早完成时间和本工作最早开始时间之差
C.紧后工作最早开始时间和本工作最早完成时间之差
D.紧后工作最迟完成时间和本工作最早完成时间之差
23.某土方工程采用单价合同方式，投标报价总价为30万，土方单价为50元/m³，清单工程量为6000m³，现场实际完成并经监理工程师确认的工程量为5000m³，则结算工程款应为（ ）万元。
A.23B.20C.30D.35
24.采用时间-成本累计曲线编制建设工程项目进度计划图，从节约资金贷款利息的角度出发，适宜采取的做法是（ ）。
A.所有工作均按最早开始时间开始
B.关键工作均按最迟开始时间开始
C.关键工作均按最早开始时间开始
D.所有工作均按最迟开始时间开始
25.关于职业健康安全与环境管理体系中管理评审的说法，正确的是（ ）。
A.管理评审是施工企业接受政府监督的一种机制
B.管理评审是施工企业最高管理者对管理体系的系统评价
C.管理评市是管理体系自我保证和自我监督的一种机制
D.管理评审是对管理体系运行中执行相关法律情况进行的评价
26.根据《建筑安装工程费用项目组成》，对超额劳动和增收节支而支付给个人的劳动报酬，应计入建筑安装工程费用人工费项目中的（ ）。
A.奖金
B.计时工资或计件工资
C.津贴补贴
D.特殊情况下支付的工资
27.根据《建设工程施工劳务分包合同(示范文本)》，关于保险办理的说法，正确的是（ ）。
A.劳务分包人施工开始前，应由工程承包人为施工场地内自有人员及第三人人
员生命财产办理保险
B.工程承包人提供给劳务分包人使用的施工机械设备由劳务分包人办理保险并支付费用
C.工程承包人需为从事危险作业的劳务人员办理意外伤害险并支付费用
D. 运至施工场地用于劳务施工的材料，由工程承包人办理保险井支付费用
28.某建设工程生产安全事故应急预案中，针对脚手架拆除可能发生的事故、相关危险源和应急保障而制定的方案，从性质上属于（ ）。
A.专项应急预案
B.综合应急预案
C.现场应急预案
D.现场处置方案
29.某建设工程采用《建设工程工程量清单计价规范》，招标工程量清单中挖土方工程量为2500m³。投标人根据地质条件和施工方案计算的挖土方工程量为4000m³。完成该土方分项工程的人、材、机费用为98000元，管理费13500元，利润8000元。如不考虑其他因素，投标人报价时的挖士方综合单价为（ ）元/m³。
A. 29.88B. 47.80C. 42.40D. 44.60
30.下列风险控制方法中，适用于第一类风险源控制的是（ ）。
A.提高各类施工设施的可靠性B.隔离危险物质
C.设置安全监控系统D.改善作业环境
31.绘制双代号时标网络计划，首先应（ ）。
A.绘制时标计划表B.定位起点节点
C.确定时间坐标长度D.绘制0时标网络计划
32.对于业主而言成本加酬金合同的优点是（ ）。
A.有利于控制投资
B.可通过分段施工缩减工期
C.不承担工程量变化的风险
D.不需介入工程施工的管理
33.对竣工项目进行工程现场成本核算的目的是（ ）。
A.评价财务管理效果
B.核算企业经商效益
C.考核项目管理绩效
D.评价项目成本效益
34根据建设工程质量责任制要求，施工单位项目经理对建设工程质量承担责任的时间期限是（ ）。
A.建设工程实际使用年限
B.建设单位要求年限
C.缺陷责任期
D.建筑工程设计使用年限
35.某建设工程网络计划如下图。工作c的自由时差是（ ）天。
A.2B.0C.1D.3
36.关于施工企业质量管理体系文件构成的说法正确的是（ ）。
A.质量计划是纲领性文件
B.质量记录应阐述企业质量目标和方针
C.质量手册应阐述项目各阶段的质量责任和权限
D.程序文件是质量手册的支持性文件
37.某分部分项工程预算单价为300元/m3,计划1个月完成工程量100m3，实际施工中用了两个月（匀速）完成工程量160m3，由于材料费上涨导致实际单价为330元/m3，则该分部分项工程的费用偏差为（ ）元。
A.4800 B.-4800C.18000 D.-48000
38.根据《标准施工招标文件》通用合同条款，承包人应该在收到变更指示最多不超过（ ）天内，向监理人提交变更报价书。
A.14 B.7C.28 D.30
39.建设工程施工过程中对分部工程质量验收时，应该给出综合质量评价的检查项目是（ ）。
A.分项工程质量验收 B.质量控制资料验收
C.主体结构功能检测 D.观感质量验收
40.根据《建设工程工程量清单计价规范》，发包人应在工程开工后的28天内预付不低于当年施工进度计划的安全文明施工费总额的（ ）。
A.50% B.90%C.60% D.100%
41.根据《建设工程工程量清单计价规范》，采用单价合同的工程结算工程量应为（ ）。
A.施工单价实际完成的工程量
B.合同中约定应给予计量的工程量
C.以合同图纸的图示尺寸为准计算的工程量
D.合同中约定应给予计算并实际完成的工程量
42.在建设工程施工过程的质量验收中，检验批的合格质量主要取决于（ ）。
A.主控项目的检验结果
B.资料检查完成、合格和主控项目检验结果
C.主控项目和一般项目的检验结果
D.资料检查完整、合格和一般项目的检验结果
43.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，下列建设工程施工生产安全事故中，属于重大事故的是（ ）。
A.某基坑发生透水事件，造成直接经济损失5000万元，没有人员伤亡
B.某拆除工程安全事故，造成直接经济损失1000万元，45人重伤
C.某建设工程脚手架倒塌，造成直接经济损失960万元，8人重伤
D.某建设工程提前拆模导致结构坍塌，造成35人死亡，直接经济损失4500万元
44.关于建设工程施工现场文明施工措施的说法，正确的是（ ）。
A.施工现场要设置半封闭的围挡
B.施工现场设置的围挡高度不得低于1.5m
C.施工现场主要场地应硬化
D.专职安全员为现场文明施工的第一责任人
45.根据《建设工程施工合同(示范文本)》，项目经理在紧急情况下有权采取必要措施保证与工程有关的人身、财产和工程安全，但是应在48小时内向（ ）提交书面报告。
A.承包方法定代表人和总监理工程师
B.发包人代表和总监理工程师
C.监督职能部门和承包方法定代表人
D.政府职能监督部门和发包人代表
46.施工单位在建设工程开工前编制的测量控制方案，需经（ ）批准后方可实施。
A.施工项目经理
B.总监理工程师
C.甲方工程师
D.项目技术负责人
47.根据《建设工程工程量清单计价规范》，暂列金额可用于支付（ ）。
A.施工中发生设计变更增加的费用
B.业主提供了暂估价的材料采购费用
C.因承包人原因导致隐蔽工程质量不合格的返工费用
D.因施工缺陷造成的工程维修费用
48.下列影响建设工程施工质量的因素中，作为施工质量控制基本出发点的因素是（ ）。
A.人
B.机械
C.材料
D.环境
49.编制施工机械台班使用定额时，工人装车的砂石数量不足导致的汽车在降低负荷下工作所延续的时间属于（ ）。
A.有效工作时间
B.低负荷下的工作时间
C.有根据地降低负荷下的工作时间
D.非施工本身造成的停工时间
50.关于横道图进度计划的说法，正确的是（ ）。
A.横道图的一行只能表达一项工作
B.工作的简要说明必须放在表头内
C.横道图不能表达工作间的逻辑关系
D.横道图的工作可按项目对象排序
51.某建设工程采用固定总价方式招标，业主在招投标过程中对某项争议工程量不予更正，投标单位正确的应对策略是（ ）。
A.投标时注明工程量表存在错误，应按实结算
B.修改工程量后进行报价
C.按业主要求工程量修改单价后报价
D.采用不平衡报价法提高该项工程报价
52.某建设工程施工中发生触电事故，项目部对工人进行安全用电操作教育，并对配电箱、用电线路进行防护改造，设置漏电开关，严禁非专业电工乱接乱拉电线。这体现了施工安全隐患处理原则中（ ）。
A.直接隐患与间接隐患并治原则
B.预防与减灾并重处理原则
C.动态处理原则
D.单项隐患综合处理原则
53.根据《建设工程项目管理规范》，建设工程实施前由施工企业法定代表人或其授权人与项目经理协商制定的文件是（ ）。
A.施工组织设计
B.施工总体规划
C.工程承包合同
D.项目管理目标责任书
54.关于建设工程专业分包人的说法,正确的是（ ）。
A.分包人须服从监理人直接发出的与分包工程有关的指令
B.分包人不能直接致函给发包人
C.分包人可直接致函监理人,对相关指令进行澄清
D.分包人在接到监理人要求后,可不执行承包人的指令
55.与平行发包模式相比,施工总承包模式对业主不利的方面是（ ）。
A.合同管理工作量增大
B.组织协调工作量增大
C.建设周期比较长,对项目总进度控制不利
D.开工前合同价不明确,不利于对总造价的早期控制
56.关于建设工程施工现场环境污染处理措施的说法,正确的是（ ）。
A.存放化学溶剂的库房地面和高250mm墙面必须进行防渗处理
B.所有固体废弃物必须集中储存且有醒目标识
C.施工现场搅拌站的污水可经排水沟直接排入城市污水管网
D.现场气焊用的乙炔发生罐产生的污水应倾倒在基坑中
57.建设工程施工质量事故的处理程序中，确定处理结果是否达到预期目的、是否依然存在隐患，属于（ ）环节的工作。
A.事故处理鉴定验收
B.事故调查
C.事故原因分析
D.制订事故处理技术方案
58.根据《建设工程监理规范》，关于旁站监理的说法，正确的是（ ）。
A.事故企业对需要旁站监理的关键部位进行施工之前，应至少提前48小时通知项目监理机构
B.若施工企业现场质检人员未签字而旁站监理人员签字认可，即可进行下一道工序
C.旁站监理人员发现施工活动危及工程质量的，可直接下达停工指令
D.旁站监理人员对主体结构混凝土浇筑应进行旁站监理
59.编制人工定额时，由于作业前准备不充分造成的停工时间应计入（ ）。
A.多余和偶然时间
B.施工本身造成的停工时间
C.非施工本身造成的停工时间
D.不可避免中断时间
60.对施工项目进行综合成本分析时，可作为分析基础的是（ ）。
A.月（季）成本分析
B.年度成本分析
C.分部分项工程成本分析
D.竣工成本分析
61.政府质量监督机构检查参与工程项目建设各方的质量保证体系的建立情况，属于（ ）质量监督的内容。
A.施工过程 B.竣工验收阶段
C.项目开工前 D.家里档案阶段
62.根据建设工程文明工地标准，施工现场必须设置“五牌一图”，其中“一图”是指（ ）。
A.施工进度横道图 B.大型机械布置位置图
C.施工现场交通组织图 D.施工现场平面布置图
63.下列合同计价方式中，对承包商来说风险最小的是（ ）。
A.单价合同 B.成本加酬金合同
C.固定总价合同 D.变动总价合同
64.根据《质量管理体系 基础和术语》，工程产品与规定用途有关的不合格，称为（ ）。
A.质量通病 B.质量缺陷C.质量问题 D.质量事故
65.建设工程主体结构施工中，政府质量监督结构安排监督质量检查的频率至少是（ ）。
A.每周一次 B.每旬一次C.每月一次 D.每季度一次
66.根据构成风险的因素分类，建设工程施工现场因防火设施数量不足而产生的风险属于（ ）风险。
A.经济与管理 B.组织C.工程环境 D.技术
67.关于双代号网络计划的工作最迟开始时间的说法，正确的是（ ）。
A.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值
B.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值
C.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最大值减去持续时间
D.最迟开始时间等于各紧后工作最迟开始时间的最小值减去持续时间
68.索赔事件是指实际情况与合同规定不符合，最终引起（ ）变化的各类事件。
A.质量、成本 B.安全、工期C.工期、费用 D.标准、信息
69.建设工程施工质量保证体系运行的主线是（ ）。
A.过程管理 B.质量计划C.PDCA循环 D.质量手册
70.某建设工程由于业主方临时设计变更导致停工。承包商的工人窝工8个工日，窝工费为300元/工日，承包商租赁的挖土机窝工2个台班。挖土机租赁费为1000元/台班，动力费160元/台班；承包商自有的自卸汽车窝工2个台班，该汽车折旧费用400元/台班，动力费为200元/台班，则承包商可以向业主索赔的费用为（ ）。
A.4800B.5200C.5400 D.5800
二、多项选择题（共25题，每题2分，每题的备选项中，有2个或2个以上符合题意，至少有1个错项。错选，本题不得分；少选，所选的每个选项0.5分）
71.影响建设工程周转性材料的消耗的因素有（ ）。
A.每一次制造时的材料消耗
B.施工工艺流程
C.每周转使用一次时的材料损耗
D.周转使用次数
E.周转材料的最终回收和回收折价
72.根据《建设工程施工合同（示范文本）》，关于发包人书面通知更换不称职项目经理的说法，正确的有（ ）。
A.承包人应在接到第二次更换通知后42天内更换项目经理
B.承包人应在接到更换通知后14天内向发包人提出书面改进报告
C.发包人要求更换项目经理的，承包人无需提供继任项目经理的证明文件
D.承包人无正当理由拒绝更换项目经理的，应按专用合同条款的约定承担违约责任
E.发包人接收承包人提出的书面改进报告后，可不更换项目经理
73.大型建设工程项目总进度纲要的主要内容包括（ ）。
A.项目实施总体部署
B.总进度规划
C.确定里程碑事件的计划进度目标
D.施工准备与资源配置计划
E.总进度目标实现的条件和应采取的措施
74.关于建设工程项目结构分解的说法，正确的有（ ）。
A.项目结构分解应结合项目进展的总体需要
B.项目结构分解应结合项目合同结构的特点
C.每一个项目只能有一种项目结构分解方法
D.项目结构分解应结合项目组织结构的特点
E.单体项目也可进行项目结构分解
75.根据建设工程施工文件档案管理的要求，项目竣工组应（ ）。
A.按规范要求统一折叠
B.由建设单位负责编制
C.制定总说明及专业说明
D.有一般性变更时必须重新绘制
E.真实反映项目竣工验收时实际情况
76.在建设工程施工管理过程中，项目经理在企业法定代表人授权范围内可以行使的管理权力有（ ）。
A.对外进行纳税申报
B.制定企业经营目标
C.选择施工作业队伍
D.组织项目管理班子
E.指挥工程项目建设的生产经营活动
77.建设工程施工组织总设计的编制依据有( )。
A.相关规范、法律
B.合同文件
C.施工企业资源配置情况
D.建设地区基础资料
E.工程施工图纸及标准图
78.某建设工程基础分部工程施工过程中，政府质量监督活动内容有( ）。
A.检查参与工程建设各方的组织机构
B.检查参与工程建设各方的质量行为
C.检查参与工程建设各方的质量责任制履行情况
D.审查参与工程建设各方人员资格证书
E.监督基础分部工程验收
79.建设工程索赔成立应当同时具备的条件有( )。
A.造成的费用增加数额已得到第三方核认
B.与合同对照，事件已经造成承包人项目成本的额外支出
C.造成费用增加的原因，按合同约定不属于承包人的行为责任
D.发包人按合同规定的时间回复索赔报告
E.承包人按合同规定的程序、时间提交索赔意向通知书和索赔报告
80.根据《建设工程安全生产管理条例》和《职业健康安全管理体系》，对建设工程施工职业健康安全管理的基本要求有（ ）。
A.设计单位对已发生的生产安全事故处理提出指导意见
B.施工企业必须对本企业的安全生产负全面责任
C.施工项目负责人和专职安全生产管理人员应持证上岗
D.坚持安全第一、预防为主和防治结合的方针
E.实行总承包的工程，分包单位应当接受总承包单位的安全生产管理
81.下列工作内容中属于合同实施偏差分析的有（ ）。
A.产生偏差的原因分析 B.实施偏差的责任分析
C.合同实施趋势分析 D.实施偏差的费用分析
E.合同终止的原因分析
82.根据建设工程的工程特点和施工生产特点，施工质量控制的特点有（ ）。
A.终检局限性大 B.控制的难度大
C.控制的成本高 D.需要控制的因素多
E.过程控制要求高
83.某建设工程因发包人提出设计图纸变更，监理人向承包人发出暂停施工指令，60天后，仍未向承包人发出复工通知，则承包人正确的做法有（ ）。
A.向监理人提交书面通知，要求监理人在接到书面通知后28天内准许已暂停的工程继续施工
B.不受设计变更影响的部分工程，不论监理人是否同意，承包人都可进行施工
C.如监理人逾期不予批准承包人的书面通知，则承包人可以通知监理人，将工程受影响部分视为变更的可取消工作
D.如暂停施工影响到整个工程，可视为发包人违约
E.要求发包人延长工期，支付合理利润
84.某建设工程网络计划如下图（时间单位：月）。该网络计划的关键线路有（ ）。
A.①-②-⑤-⑦-⑩ B.①-④-⑥-⑧-⑩
C.①-②-⑤-⑥-⑧-⑩ D.①-②-⑤-⑥-⑧-⑨-⑩
E.①-④-⑥-⑧-⑨-⑩
85.下列建设工程资料中，可以作为施工质量事故处理依据的有（ ）。
A.质量事故状况的描述B.工程竣工报告
C.设计委托合同D.施工记录
E.现场制备材料的质量证明资料
86.若建设工程采用固定总价合同，承包商承担的风险主要有（ ）。
A.报价计算错误的风险B.物价、人工费上涨的风险
C.工程变更的风险D.设计深度不够导致误差的风险
E.投资失控的风险
87.关于与施工进度有关的计划及其类型的说法，正确的有（ ）。
A.建设工程项目施工进度计划应根据企业的是工程生产计划合理安排
B.施工企业的生产计划编制需要往复多次的协调过程
C.建设工程项目施工进度计划一般由业主编制
D.施工企业的施工生产计划属于工程项目管理的范畴
E.施工企业的月度生产计划属于实施性施工进度计划
88.根据《建设工程工程量清单计价规范》，分部分项工程清单项目的综合单价包括（ ）。
A.其他项目费B.企业管理费C.规费
D.利润E.税金
89.建设工程施工成本考核的主要指标有（ ）。
A.竣工工程实际成本B.施工成本降低额
C.施工成本降低率D.局部成本偏差
E.累计成本偏差
90.根据《生产安全事故报告和调查处理条例》，对事故发生单位主要负责人处上一年年收入40%-80%罚款的违法行为有（ ）。
A.不立即组织事故抢救
B.伪造或者故意破坏事故现场
C.在事故调查处理期间擅离职守
D.谎报或者瞒报事故
E.迟报或者漏报事故
91.下列施工企业员工的安全教育中，属于经常性安全教育的有（ ）。
A.事故现场会B.岗前三级教育
C.变换岗位时的安全教育D.安全生产会议
E.安全活动日
92.为了有效控制施工机械使用费的支出，施工企业可以采取的措施有（ ）。
A.加强设备租赁计划管理，减少安排不当引起的设备闲置
B.加强机械调度，避免窝工
C.加强现场设备维护保养，避免不当使用造成设备停置
D.做好机上人员和辅助人员的配合，提高台班产量
E.尽量采用租赁的方式，降低设备购置费
93.下列建设工程施工质量保证体系的内容中，属于组织保证体系的有（ ）。
A.进行技术培训
B.成立质量管理小组
C.编制施工质量计划
D.分解施工质量目标
E.建立质量信息系统
94.关于建设工程施工招标标前会议的说法，正确的有（ ）。
A.标前会议是招标人按投标须知在规定的时间、地点召开的会议
B.标前会议纪要与招标文件不一致时，应以招标文件为准
C.标前会议结束后，招标人应将会议纪要用书面形式发给每个投标人
D.招标人可以根据实际情况在标前会议上确定延长投标截至时间
E.招标人的答复函件对问题的答复须注明问题来源
95.根据建设工程施工进度检查情况编制的进度报告，其内容有（ ）。
A.进度计划实施工程中存在的问题分析
B.进度执行情况对质量、安全和施工成本的影响
C.进度的预测
D.进度计划的完整性分析
E.进度计划实施情况的综合描述
按照gb50319-2013《建设规工程监理规范》什么是监理旁站
旁站监理是对建筑工程全过程、全方位控制的一种方法，为了保证工程质量和施工安全，必须制订和采取一套行之有效的管理办法。对施工过程中的一些重点问题、重要部位和容易忽视的方面进行重点检查和监控。
《建设工程监理规范》50319-20136.2.8 监理人员应对施工过程进行巡视，并对关键部位、关键工序的施工过程进行旁站，填写旁站记录。由中国工程监理人才网整理
2019-08-08
东方考试通
一、判断题(30题)：
1、建设工程监理是全过程建设过程项目管理的一个阶段部分，是以工程监理企业作为管理行为的主体。(√)
2、建设工程监理有利于实现建设工程投资效益最大化。(√)
3、我国目前的建设工程监理单指施工阶段的建设工程项目管理。(√)
4、旁站监理是指监理人员在施工阶段监理中，对所有工序的施工质量实施全过程现场跟班的监督活动。(×)
5、工程监理企业资质分为甲、乙、丙三级。(×)
6、工程监理企业的综合资质和事务所资质不分级别。(√)
7、监理员有权复核工程计量的有关数据并签署原始凭证。(√)
8、监理人员可以以个人名义承揽监理业务。(×)
9、工程项目监理规划的任务主要是制订监理工作的目标和实施的途径。(√)
10、监理实施细则是由总监代表根据项目监理规划编写的。(×)
11、合同的示范文本属于法律法规，是工程建设中推荐使用的文件。(×)
12、在仲裁庭和法院主持下的和解和调解属于法定程序，仍有强制执行的法律效力。(√)
13、额外工作是指非监理人的原因而暂停或终止监理业务，其善后工作及恢复监理业务前不超过42天的准备工作时间。(√)
14、建设单位负责人有权签发工程暂停令。(×)
15、在施工阶段进行投资控制的基本原理是把实际投资额作为投资控制的目标值。(×)
16、工程量清单是建设工程招标文件的重要组成部分，有招标人发出的。(√)
17、工程计量是控制项目投资支出的关键环节，是约束承包单位履行合同义务的手段。(√)
18、在确认计量结果后7天内，发包人应向承包人支付工程款。(×)
19、工程预付款一般为工程合同造价的30%。(×)
20、审查承包单位踢脚的工程进度计划是进度控制的组织措施。(×)
21、在工程进度控制是应按照实际工期来控制的原则进行。(×)
22、工程质量要求主要表现为工程合同、设计文件、技术规范标准规定的质量标准。(√)
23、承包单位在其资质范围内承揽施工任务，可以将其承接的工程转包。(×)
24、在建筑工程中的对安全、卫生、环境保护和公共利益起决定性作用的检验项目是主控项目。(√)
25、分项工程是工程施工质量验收的最小单位。(×)
26、凡工程产品质量没有满足某个规定的要求就称之为质量问题。(×)
27、在没有安全施工措施的情况下，可先颁发施工许可证后再补齐安全施工措施。(×)
28、建筑面积在5万平方米以上的工程至少设置安全生产管理人员3人以上。(√)
29、工程风险管理的目标是控制和处理项目风险、防止和减少损失、保障工程的顺利进行。(√)9.
30、建设工程监理的主要方法是控制，控制的基础是信息。(√)
二、单项选择题(40题)：
1、建设工程监理是一种( A )性质的事业。
A.咨询服务 B.工程建设
C.工程管理 D.质量控制
2、《建设工程监理规范》要求工程监理企业按照( B )的原则开展监理工作。
A.公正、独立、科学 B.公正、独立、自主
C.公平、科学、自主 D.公平、独立、科学
3、《建设工程监理规范》规定建设工程监理应实行( C )负责制。
A.总经理 B.项目经理
C.总监理工程师 D.监理工程师
4、( C )是实行建设工程监理制的必要条件。
A.工程招投标制 B.合同管理制
C.项目法人责任制 D.总监理师负责制
5、工程监理综合资质企业的注册资本不少于(A)元。
A.600万 B.1000万
C.300万 D.100万
6、下列哪个条件不属于事务所资质监理企业的资质标准。(B)
A.取得合伙企业营业执照。
B.注册资本不少于10万元。
C.合伙人中有3名以上注册监理工程师。
D.有固定的工作场所。
7、事务所资质监理企业可以承担(D)的工程监理业务。
A.所有专业工程 B.一级建设工程
C.二级建设工程 D.三级建设工程
8、工程监理企业从事监理活动，应遵循(B)的准则。
A.守法、诚信、公正、独立
B.守法、诚信、公正、科学
C.守法、科学、公正、独立
D.科学、诚信、公正、独立
9、监理人员可以在( B )单位兼职。
A.政府部门 B.设计单位
C.施工企业 D.材料设备供应单位
10、(C)负责编写项目监理实施细则。
A.总监理工程师 B.总监代表
C.专业监理师 D.监理员
11、总监理工程师应具有至少(C)以上同类工程监理工作经验的人员担任。
A.10年 B.5年
C.3年 D.2年
12、项目监理规划的基本作用是(A)。
A.指导项目监理机构全面开展监理工作。 B.主管部门对监理单位监督管理的依据。
C.建设单位确认监理单位履行合同的依据。 D.监理单位内部考核的依据。
13、项目监理规划编制后由(A)审核批准。
A.监理单位技术负责人 B.建设单位技术负责人
C.总监理工程师 D.项目经理
14、监理实施细则编写后由(C)审批。
A.监理单位技术负责人 B.专业监理工程师
C.总监理工程师 D.项目经理
15、合同的成立需要经过(B)两个阶段，这是合同立法的通行做法。
A.要约和订立 B.要约和承诺
C.承诺和履行 D.订立和履行
16、承诺必须由(B)作出。
A.要约人 B.受要约人
C.非受要约人 D.双方当事人
17、无效合同从(C)就没有法律效力。
A.违反法律时 B.损害公共利益时
C.订立起 D.结束时
18、当事人就同一纠纷再申请仲裁或向法院起诉的将都不予受理体现了仲裁的(D)的原则。
A.自愿原则 B.公平合理原则
C.依法独立进行原则 D.一裁终局原则
19、《合同法》规定承担违约责任是以(C)为原则的。
A.赔偿性 B.债务性
C.补偿性 D.惩罚性
20、建设工程委托监理合同的标的是(A)。
A.服务 B.价格
C.施工管理 D.造价
21、在监理合同中属于监理人权利的是(D)。
A.对其他合同承包人的选定权
B.工程设计变更审批权
C.合同履行的监督权
D.审核承包人索赔的权力
22、在监理过程中新增加的监理工作属于(B)。
A.正常工作 B.附加工作
C.额外工作 D.特别工作
23、在委托正常监理工作范围以外监理人应完成的工作是(B)。
A.正常工作 B.附加工作
C.额外工作 D.特别工作
24、工程暂停令有(C)签发。
A.甲方负责人 B.乙方负责人
C.总监理工程师 D.专业监理工程师
25、承包单位不能提出工期索赔的条件是(D)
A.甲方为按期提供图纸
B.监理师未能按期提供开工令
C.设计发生重大变更
D.施工单位挖断水管停水一天
26、施工方费用索赔不能成立的是(D)。
A.核污染造成施工方损失
B.山洪爆发
C.甲方提供的红线桩不准确
D.施工方案没优化导致窝工
27、因一方违约致使合同无法履行时双方可以(B)。
A.终止合同 B.解除合同
C.废弃合同 D.撕毁合同
28、因发生地震致使合同无法履行时双方可以(B)。
A.终止合同 B.解除合同
C.废弃合同 D.撕毁合同
29、甲乙双方已经履行完施工合同总共的全部义务时双方可以(A)。
A.终止合同 B.解除合同
C.废弃合同 D.撕毁合同
30、控制项目投资的有效手段是( D )。
A.技术革新 B.严格控制预算
C.严格控制质量 D.技术与经济相结合
31、勘察设计费属于(C)。
A.设备工器具购置费 B.建筑工程安装费
C.工程建设其他费用 D.预备费
32、材料二次搬运费属于(B)。
A.设备工器具购置费 B.建筑工程安装费
C.工程建设其他费用 D.预备费
33、工程监理费属于(C)。
A.设备工器具购置费 B.建筑工程安装费
C.工程建设其他费用 D.预备费
34、不属于建筑安装工程费用的有(D )。
A.雨期施工增加费 B.检验试验费
C.材料二次搬运费 D.工程保险费
35、建设单位对承包单位的付款凭证是( B )批准的付款证书。
A.建设单位 B.监理工程师
C.承包单位 D.设计单位
36、土建工程的利润为(D)×利润率。
A.直接工程费 B.间接费
C.人工费 D.直接费+间接费
37、安装工程的利润为(C)×利润率。
A.直接工程费 B.间接费
C.人工费 D.直接工程费+间接费
38、不属于直接费的是(B)。
A.人工费 B.现场经费
C.材料费 D.施工机械使用费
39、不属于直接工程费的是(C)。
A.直接费 B.其他直接费
C.企业管理费 D.现场经费
40、不属于间接费的是(D)。
A.医疗补贴 B.办公费
C.保险费 D.监理费
三、多项选择题(30题)：
1、建设工程监理具有下列几个性质( A B C D )
A.服务性 B.科学性
C.独立性 D.公正性
E.自主性
2、工程监理是对建设工程项目的(ABCE)等进行控制。
A.质量 B.投资
C.工期 D.合同
E.安全
3、工程监理企业资质分为(BCD)。
A.个人独资资质 B.综合资质
C.专业资质 D.事务所资质
E.合伙制资质
4、工程监理企业的资质是(ABDE)等综合实力的指标。
A.企业能力 B.管理水平和业务经验
C.监理师人数 D.经营规模
E.社会信誉
5、工程监理企业的( BC )不分级别。
A.专业资质 B.综合资质
C.事务所资质 D.合伙资质
E.中外合资资质
6、以下属于总监理师职责的是(ABCD)
A.确定项目监理机构人员的分工
B.主持编写项目监理规划
C.审查分包单位资质
D.签发工程停工令和复工令
E.审核工程量的数据和原始凭证
7、以下属于专业监理工程师职责的是(BCE)。
A.审查和处理工程变更
B.负责编制项目监理实施细则
C.负责本专业分项工程验收
D.签发工程停工令和复工令
E.审核工程量的数据和原始凭证
8、项目监理规划的内容一般分为(BC)。
A.监理人员 B.工程概况
C.项目监理工作 D.监理依据
E.监理合同
9、《合同法》的基本原则为(ABCD)。
A.平等原则 B.自愿原则
C.公平原则 D.诚实信用原则
E.科学原则
10、下列哪些情况可以撤销合同(BCD)。
A.损害公共利益时
B.因重大误解而订立
C.订立时显失公平
D.乘人之危使对方在违背其真实意思的情况下订立
E.违反法律时
11、合同无效后产生的财产应当依法如下处理(ABC)。
A.返还财产
B.赔偿损失
C.追缴财产，收归国有
D.各自负担一半 E.按合同执行
12、合同争议的解决方式有(ABCD)。
A.和解 B.调解
C.仲裁 D.诉讼
E.毁约
13、仲裁的原则有(BCDE)。
A.回避 B.自愿
C.公平合理 D.一裁终局
E.依法独立进行
14、《建设工程委托监理合同(示范文本)》有以下(BCD)组成
A.合同法 B.监理合同
C.合同标准条件 D.合同专用条件
E.惩罚措施
15、在监理合同中属于委托人权利的是(ABC)。
A.对其他合同承包人的选定权
B.工程设计变更审批权
C.合同履行的监督权
D.审核承包人索赔的权力
E.对实施项目的质量监督控制权
16、在发生下列(BCD)情况下总监理工程师可下达“工程暂停令”。
A.下雨时
B.发现严重质量隐患
C.发现严重安全隐患
D.拒绝监理机构管理
E.发现振捣棒损坏
17、承包单位可以提出工期索赔的条件有(ABCE)
A.甲方为按期提供图纸
B.监理师未能按期提供开工令
C.设计发生重大变更
D.施工单位挖断水管停水一天
E.台风突袭导致停工一天
18、监理机构受理施工方费用索赔的条件有(ABCE)。
A.核污染造成施工方损失
B.山洪爆发
C.甲方提供的红线桩不准确
D.施工方案没优化导致窝工
E.由于工程变更导致施工方遭受额外损失
19、属于建筑安装工程费用的有(ABC )。
A.雨期施工增加费
B.检验试验费
C.材料二次搬运费
D.监理费
E.工程保险费
20、属于工程建设其他费用的有(DE )。
A.雨期施工增加费
B.检验试验费
C.材料二次搬运费
D.监理费
E.工程保险费
21、施工阶段投资控制的主要措施有(ABCD)。
A.组织措施 B.经济措施
C.技术措施 D.合同措施
E.人员措施
22、工程计量的依据有(ABCD)。
A.质量合格证书
B.工程量清单前言
C.清单技术规范
D.设计图纸
E.合同
23、建筑安装工程费用包括(ABCE)。
A.直接工程费
B.间接费
C.利润
D.预备费
E.税金
24、属于直接工程费的是(ABD)。
A.直接费 B.其他直接费
C.办公费 D.现场经费
E.企业管理人员差旅费
25、属于间接费的是(ABC)。
A.医疗补贴 B.办公费
C.保险费 D.监理费
E.检验试验费
26、进度控制分为(ABCD)。
A.组织措施 B.技术措施
C.经济措施 D.合同措施
E.管理措施
27、进度控制的基本原则有(ABCD)。
A.按照施工合同规定的工期目标控制工程总进度计划。
B.必须确保工程质量和施工安全的原则下控制进度。
C.监理机构应监督、跟踪、掌握施工现场的实际监督情况。
D.采用动态的控制方法。
E.采用静态的控制方法。
27、工程施工进度计划一般分为(ABC).
A.总进度计划 B.分目标进度计划
C.施工进度计划 D.监理计划
E.分包计划
28、建设工程施工阶段进度控制的主要任务包括(CE)。
A.确定建设工程工期总目标
B.编制工程项目建设总进度计划
C.编制施工总进度计划并控制其执行
D.编制详细的出图计划并控制其执行
E.编制工程年、季、月实施计划并控制其执行
30、地方政府建设行政主管部门可以(ABD)
A.要求被检查单位提供有关工程质量的文件和资料
B.进入工地现场进行检查
C.对建筑材料指定特定的质量检测单位进行检测
D.发现工程质量存在问题时，责令改正
E.要求变更设计图纸
四、案例分析题(2题)：
【案例一】背景：某商业楼按设计桩基工程采用混凝土灌注桩，主体结构采用钢结构。某监理单位接受建设单位的委托对大楼的施工阶段进行监理，并任命了总监理工程师，组建了现场项目监理机构，总监理工程师根据有关要求编制了监理规划，并制定了监理旁站方案。
在监理规划中编制了如下一些内容：
监理工作目标是确保工程获得“鲁班奖”
2.编制工程预算，并对照审核施工单位每月提交的工程进度款
3.对设计文件中存在的问题直接与设计单位联系进行修改
4.造价控制专业监理工程师负责调解和处理工程索赔，审核签认工程竣工结算
管理资料的监理员负责主持整理工程项目的监理资料
在旁站监理方案中编制了如下一些内容：
旁站监理在各专业监理工程师的指导下，由现场监理员具体实施完成
主体结构钢结构的安装必须进行旁站监理
在旁站监理中如发现可能危及工程质量的行为时，旁站人员应及时下达暂停施工指令
9.旁站监理人员应检查施工企业现场质检人员到岗、特殊工种人员持证上岗以及施工机械、建筑材料准备情况。
对所有工序进行全天跟班监理
问题：
监理规划编制的内容中有哪几项内容不妥?请说明理由。
2.旁站监理方案编制的内容中有哪几项内容不妥?请说明理由。
参考答案：
第1项不妥，鲁班奖是一种奖项，监理单位的产品是服务，确保工程质量应是施工单位的职责
第2项不妥，编制工程预算不是监理单位的职责，应是审核工程预算
第3项不妥，应通过建设单位
第4项不妥，应由总监理工程师负责
第5项不妥，应由总监理工程师负责主持
2.第6项不妥，应在总监理工程师的指导下，由现场监理人员具体实施完成
第8项不妥，旁站人员应无权下达暂停施工指令。
第10项不妥，应对关键部位、关键工序实施旁站监理
【案例二】背景：某工程项目业主与监理单位、施工单位分别签订了监理合同和施工合同。在主体施工阶段，施工前监理工程师对现场施工单位存放的一批钢筋进行了检查，施工单位出具了钢材的试验报告(合格)，专业监理工程师同意使用该批材料进行施工。在施工过程中监理工程师现场旁站监督，并对某检验批完成后进行了验收，对其主控项目和一般项目经抽样检验合格，监理工程师签署该检验批质量合格。当施工到某层框架时，施工单位没有通知监理工程师又进一批同规格的钢筋(与上一批钢筋为同一厂家)，监理工程师发现后，要求施工单位出具书面材料，施工单位出具进场材料的出厂合格证、技术说明书、材质化验单等质量保证文件(齐全)。施工单位认为长期使用该厂家材料且该厂信誉较好，所以该批材料可以免检，由于工期较紧，施工单位取得专业监理工程师同意指令使用该批材料进行施工。
问题：
你认为上述问题监理工程师处理是否妥当?说明理由。
2.监理工程师如何进行见证取样?
参考答案：
不妥。理由：
(1)主体施工前监理工程师应对该批材料检查验收，三证应齐全，且应见证取样经试验合格后才允许使用。
(2)施工单位采购订货之前，需上报监理工程师审查同意后方可订货。
(3)该批材料不能免检，因为是工程重要部位使用，应按一定比例抽样检验，且见证取样经抽样检验合格后方可使用。
(4)检验批验收合格，除主控项目和一般项目抽样检验合格外，其资料应完整。
2.见证取样的工作程序：
(1)工程项目施工前，项目监理机构要监督承包单位尽快落实见证取样的送检试验室。
(2)项目监理机构要将选定的试验室到负责本项目的质量监督机构备案并得到认可，同时要将项目监理机构中负责见证取样的监理工程师在该质量监督机构备案。
(3)承包单位在对原材料、试块、试件、钢筋接头等实施见证取样前要通知负责见证取样的监理工程师，在该监理工程师现场监督下，承包单位按相关规范的要求，完成材料、试块、试件的取样过程。
(4)完成取样后，承包单位将送检样品装入木箱，由监理工程师加封，不能装入箱中的试件，贴上专用加封标志，然后送往试验室
